MISSION DE MAITRISE D’UVRE POUR LA RESTAURATION DE LA FACADE SUD ET DU DOME DE L’EGLISE SAINT LAURENT DE LA BOURDONNIERE A ALLAUCH

Ref. : 25-127481

Nature du marché : APPEL_OFFRE

Type procédure : PROCEDURE_ADAPTE

Périmètre : Procédure adaptée (MAPA)

Famille : Procédure adaptée (MAPA)

Date de publication : 18 novembre 2025

Date limite de réponse : 15 décembre 2025 17:00

Durée de validité des offres (jours) : 15 décembre 2025 17:00

Titre : MISSION DE MAITRISE D’UVRE POUR LA RESTAURATION DE LA FACADE SUD ET DU DOME DE L’EGLISE SAINT LAURENT DE LA BOURDONNIERE A ALLAUCH

Ville acheteur : Allauch cedex

Etat de la procédure : INITIAL

Procédure : Procédure Adaptée

Référence : Avis N° 25-127481

Lien BOAMP : https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-127481

Documents de consultation : https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp

Lien de candidature : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2025_KwgPNi6UjH

Appel d'offre

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RESTAURATION DE LA FACADE PRINCIPALE DE L'EGLISE SAINT SEBASTIEN A ALLAUCH Part de l'enveloppe financière affectée aux travaux : 150.000,00 euro(s) H.T. Le marché sera conclu avec une tranche optionnelle en application des articles R. 2113-4 à R. 2113-6 du Code de la commande publique. Il est prévu le découpage en tranches suivant : - tranche ferme : travaux de remise en état du dôme de l'église - tranche optionnelle 01 : travaux de restauration de la façade et de la toiture. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'affermir ou de renoncer à l'affermissement de la tranche optionnelle. La date limite d'affermissement de la tranche optionnelle sera de DIX (10) MOIS à compter de la date de notification du marché. L'Administration choisit : - De ne pas prévoir une indemnité de dédit en cas de non-affermissement de la tranche Optionnelle ; - De ne pas prévoir une indemnité d'attente en cas d'affermissement de la tranche optionnelle avec retard. Pour chacune des tranches : La durée des études de conception est estimée à 3 mois, celle de la phase de consultation des entreprises à 3 mois et celle des travaux à 2 mois environ ( période de Garantie de Parfait Achèvement de 12 mois non incluse). Pour chacune des tranches : 2es éléments de mission sont les suivants : APS / APD / PRO-DCE / ACT / VISA / DET / AOR / OPC. La présente consultation s'adresse aux candidats se présentant seuls, ou aux équipes pluridisciplinaires de maîtrise d'oeuvre constituées en groupement, justifiant de la totalité des compétences suivantes : Architecture / Ordonnancement, Pilotage et Coordination. Marché Unique. Aucune prestation supplémentaire éventuelle n'est à chiffrer. Il n'est pas demandé de remise d'esquisse. Procédure adaptée soumise aux dispositions des articles L.2123-1, L.2131-1, R.2123-1 et R.2131-12 du Code de la Commande Publique.

Montant estimatif (Euros) : 0

Maîtrise d'oeuvre

Conditions de participation

Capacité technique et professionnelle :
Si le formulaire DC1 n'est pas utilisé, une déclaration sur l'honneur que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique (selon modèle joint au présent règlement de la consultation).nnChiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles (inclus dans le formulaire DC2)nnPour l'architecte (joindre les justificatifs) : Le candidat devra justifier d'un diplôme d'architecte délivré par le gouvernement (DPLG délivré jusqu’en 2007) ou d'un diplôme d'État d'architecte (DE) avec habilitation à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (DE-HMONP).nIl est attendu l’attestation d'inscription à l'ordre français des architectes en cours de validité.nnPour l'OPC : Les capacités du candidat permettant d'apprécier la compétence demandéennREFERENCES portant sur des projets similaires pour l’économiste et l’architecte.

Critères d'Attribution

Conforme au cahier des charges 100%

Sélection selon le cahier des charges

Visite du site facultative. Les candidats pourront se rendre sur place, afin de pouvoir se rendre compte par eux-mêmes des contraintes du site. Plis à transmettre obligatoirement par voie électronique sur le profil acheteur www.achatpublic.com. Voie papier interdite. Tous les détails de la consultation sont indiqués dans le règlement de la consultation (RC). Le soumissionnaire peut transmettre une copie de sauvegarde dans les conditions fixées au RC. Info négociation : art 3.2 du RC. Critères de jugement des offres et modalités d’analyse des offres : cf. Article 3 du RC. Informations relatives aux délais de recours : – Avant la signature du contrat : Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 et suivants du Code Justice Administrative. – Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 et suivants du Code Justice Administrative (CJA), et pouvant être exercé dans les délais prévus à l’article R. 551-7 du CJA. – Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Marseille, 31, rue jean François Leca, F – 13002 Marseille, Tél : +33 491134813, courriel : [email protected], Fax : +33 491811387, adresse internet : http://www.telerecours.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l’introduction de recours : Greffe du tribunal administratif de Marseille – 31, rue jean François Leca, F – 13002 Marseille, Tél : +33 491134813, courriel : [email protected], Fax : +33 491811387, adresse internet : http://www.telerecours.fr

Lots (1)

Lot n°1 MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RESTAURATION DE LA FACADE PRINCIPALE DE L'EGLISE SAINT SEBASTIEN… ▼

Description : MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RESTAURATION DE LA FACADE PRINCIPALE DE L'EGLISE SAINT SEBASTIEN A ALLAUCH nPart de l'enveloppe financière affectée aux travaux : 150.000,00 euro(s) H.T.nLe marché sera conclu avec une tranche optionnelle en application des articles R. 2113-4 à R. 2113-6 du Code de la commande publique.nIl est prévu le découpage en tranches suivant : n- tranche ferme : travaux de remise en état du dôme de l'églisen- tranche optionnelle 01 : travaux de restauration de la façade et de la toiture.nLe pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'affermir ou de renoncer à l'affermissement de la tranche optionnelle. nLa date limite d'affermissement de la tranche optionnelle sera de DIX (10) MOIS à compter de la date de notification du marché.nL'Administration choisit : n- De ne pas prévoir une indemnité de dédit en cas de non-affermissement de la tranche Optionnelle ;n- De ne pas prévoir une indemnité d'attente en cas d'affermissement de la tranche optionnelle avec retard.nnPour chacune des tranches : La durée des études de conception est estimée à 3 mois, celle de la phase de consultation des entreprises à 3 mois et celle des travaux à 2 mois environ ( période de Garantie de Parfait Achèvement de 12 mois non incluse).nPour chacune des tranches : 2es éléments de mission sont les suivants : APS / APD / PRO-DCE / ACT / VISA / DET / AOR / OPC.nLa présente consultation s'adresse aux candidats se présentant seuls, ou aux équipes pluridisciplinaires de maîtrise d'oeuvre constituées en groupement, justifiant de la totalité des compétences suivantes : Architecture / Ordonnancement, Pilotage et Coordination.nMarché Unique. Aucune prestation supplémentaire éventuelle n'est à chiffrer. Il n'est pas demandé de remise d'esquisse.nProcédure adaptée soumise aux dispositions des articles L.2123-1, L.2131-1, R.2123-1 et R.2131-12 du Code de la Commande Publique.